****海洋经济转型升级示范区（*期）****—扬帆路（振兴路至安澜路）招标文件预公示

****海洋经济转型升级示范区（*期）****—

扬帆路（振兴路至安澜路）

招标文件预公示

各投标单位及专家提出修改意见和建议的，请于****年*月**日**时前将书面材料密封后送（或邮寄）至****，邮寄送达地址：****市*潭路华鸿*-***，同时将书面材料的电子文档发送至以下信箱 **********@**.***。联系电话:***********，联系人：****。招标人对逾期送达的的意见、建议书恕不接受。

条款号	条款名称	编列内容
*.*.*	招标人	招标人：****市未来新城投资有限公司联系人：****电话：***********
*.*.*	招标代理机构	名称：****地址：****市*潭路华鸿*-***联系人：****电话：***********
*.*.*	工程名称	****海洋经济转型升级示范区（*期）****—扬帆路（振兴路至安澜路）
*.*.*	建设地点	****省****市漩门*期内
*.*.*	资金来源及出资比例	****
*.*.*	资金落实情况	已落实
*.*.*	招标范围	本次为施工总承包招标。招标人提供的设计施工图纸所包含的所有工程（具体详见招标人提供的工程量清单及编制说明）
*.*.*	工期要求	不超过***天（日历天）
*.*.*	质量要求	合格
*.*.*	投标人资质条件和项目负责人资格要求和其他要求	投标人资质条件：具备市政公用工程施工总承包*级及以上资质（对应资质应在“****省建筑市场监管公共服务系统”上动态核查结果处于“合格”状态），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。项目负责人资格要求：具备市政公用工程专业注册建造师*级及以上，且无在建工程。其他要求：（*）投标人若为****省外企业，须出具有效的《省外企业进浙承接业务备案证明》或“****省建筑市场监督公共服务系统”对外发布的通过审核的备案信息网页截图（仅指****省省外企业）；（*）投标人（包括法定代表人和项目负责人）无行贿犯罪记录（由投标文件提交截止之日上溯*年）。
*.*.*	是否接受联合体投标	不接受
*.*.*	踏勘现场	不组织，由潜在投标人自行现场踏勘
*.**	投标预备会	不召开
*.**	分包	不允许
*.**	偏离	不允许
*.*	构成招标文件的其他材料	其他材料：*）电子招标文件（含工程量清单）及投标工具安装程序（版本号：*.*）；*）施工图纸电子文档。
*.*.*	投标截止时间	详见本工程招标公告
*.*	投标文件组成	投标文件由资信标、技术标和商务标*部分组成。*、资信标（由电子交易系统——投标工具*.*版本生成的资信标电子投标文件）包括：（*）项目负责人简历表（投标文件格式*）；（*）技术负责人简历表（投标文件格式*）；（*）主要施工机械设备表（投标文件格式*）；（*）****市建设工程投标人资格自查表（投标文件格式*）；（*）****市建设工程投标项目负责人资格自查表（投标文件格式*）；（*）****市建设工程投标人及项目负责人资信自查表（投标文件格式*）；（*）****市建设工程诚信投标承诺书（投标文件格式*）；（*）****市建设工程安全生产任职资格承诺书（投标文件格式*）；（*）证书材料：①《省外企业进浙承接业务备案证明》或“****省建筑市场监督公共服务系统”对外发布的通过审核的备案信息网页截图（仅指****省省外企业）；②《建筑业企业资质证书》或电子资质证书。③《项目负责人建造师注册证书》，若投标人拟派项目负责人为*级建造师的采用电子证书，按规定电子证书打印后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或签名与签名图像笔迹不*致，则该电子证书无效。（**）法定代表人授权委托书（投标文件格式*）或法定代表人身份证明（投标文件格式**）；（**）投标人提供投标截止日当周的周*在“****省建筑市场监管公共服务系统”上，参与投标资质的“资质动态核查结果证明”。（**）其他证明材料（如有）备注：（*）企业资质证书及项目负责人建造师注册证书未能在全国建筑市场监管公共服务平台或省、直辖市相应平台查询到的作无效标处理。（*）上述证书、材料，除电子证书外，以原件扫描件形式。*、技术标（由电子交易系统——投标工具*.*版本生成的技术标电子投标文件）包括：针对本工程的特点、难点分析和解决措施，特别是重点部位的施工方案及安全保证措施。*、商务标（由电子交易系统——投标工具*.*版本生成的商务标电子投标文件）包括：（*）投标函；（*）编制说明（如有）。
*.*.*	本次招标控制价及最高投标限价	招标控制价：********元（暂列金*******元（除税））最高投标限价：********元【（招标控制价-暂列金）×**%+暂列金】
*.*.*	投标有效期	**日历天（自投标截止日起计算）

序号	设备名称	规格型号	数量	设备能力	进场时间	备注

序号	自查内容	招标文件条款号	投标要求	自查情况
*	投标人资质条件是否符合	*.*.*（*）	是
*	是否为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）	*.*.*（*）	否
*	是否为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外	*.*.*（*）	否
*	是否为本工程的监理人	*.*.*（*）	否
*	是否为本工程的代建人	*.*.*（*）	否
*	是否为本工程提供招标代理服务	*.*.*（*）	否
*	是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为*个法定代表人	*.*.*（*）	否
*	是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股	*.*.*（*）	否
*	是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作	*.*.*（*）	否
**	是否被责令停业	*.*.*（*）	否
**	是否被暂停或取消投标资格	*.*.*（**）	否
**	是否存在安全生产许可证超出有效期或处于暂扣时限内	*.*.*（**）	否
**	是否存在投标人（包括法定代表人）有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯*年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）	*.*.*（**）	否
**	是否存在投标人及相关管理人员安全生产任职资格不符合相关规定的情形	*.*.*（**）	否
**	是否存在《省外企业进浙承接业务备案证明》超出有效期或未能在“****省建筑市场监管公共服务系统”对外发布形成的备案信息中显示的或已注销的（仅指****省省外企业）	*.*.*（**）	否

序号	自查内容	招标文件条款号	投标要求	自查情况
*	投标项目负责人建造师专业和等级是否符合	*.*.*（*）	是
*	投标项目负责人在建状态存在下列*种之*情形的：（*）无在建；（*）原承接的项目与本工程属于同*工程相邻分段发包或分期施工的；（证明格式自拟）（*）因非承包方原因致使工程项目停工超过***天（含），经原建设单位同意的（并须提供经工程所在地建设（建筑业）行政主管部门盖章的书面停工证明（格式详见投标文件格式**）；（*）合同约定的工程已完工，承包方向建设单位提交竣工（交工）报告时间已超过***天（含），经原建设单位同意的（须提供竣工（交工）报告并由工程所在地建设（建筑业）行政主管部门书面证明（格式详见投标文件格式**）。属上述（*）、（*）、（*）情形的，投标人应在投标文件中提交有关书面证明材料（以电子文档形式随资信标上传）。	*.*.*（*）	应是（*）、（*）、（*）、（*）之*情形。自查应填写属何种情形	属情形
*	项目负责人是否存在同时在*个或者*个以上单位受聘或者执业的情形（仅指项目负责人不得同时是其他单位的公务员或者事业单位在编人员，涉及到其他情形的，投标资格不受影响）	*.*.*	否
*	投标项目负责人是否被暂停或取消投标资格	*.*.*（**）	否
*	投标项目负责人是否有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯*年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）	*.*.*（**）	否
*	投标项目负责人安全生产任职资格是否符合相关规定	*.*.*（**）	是

	信用评价等级
投标人
项目负责人

____________（原建设单位）：我公司承接的贵单位____________(原工程项目名称），于___年___月___日取得施工许可证，并于___年___月___日开工。但因非我承包人原因自___年___月___日至今，已连续停工超过***天。特申请同意我公司项目负责人__________（项目负责人名字）承接其他项目。特此报告。承包人（盖章）年月日

原建设单位意见：原建设单位（盖章）：年月日

行政主管部门证明：自年月日开始停工，至今已超过***天。情况属实。行政主管部门（盖章）：年月日

____________（原建设单位）：我公司承接的____________(原工程项目名称）于___年___月___日竣工（交工），并于年___月___日向贵单位提交竣工（交工）报告。但非我承包人原因至今已超过***天未进行该项目的竣工（交工）验收。特申请同意我公司项目负责人__________（项目负责人名字）承接其他项目。特此报告。承包人（盖章）年月日

原建设单位意见：原建设单位（盖章）：年月日

行政主管部门证明：承包人向原建设单位提交了竣工（交工）报告至今已超过***天。情况属实。行政主管部门（盖章）：年月日